Договор на изготовление лестницы и монтаж образец
Образец договора на создание произведений скульптуры, декоративно-прикладного искусства, монументально-декоративных, оформительских работ, станковой живописи и графики, заключаемого между юридическими лицами
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя создание , именуемое в дальнейшем «художественное произведение».
1.2. Художественное произведение создается в соответствии с заданием: .
1.3. Исключительное право на созданное художественное произведение отчуждается Исполнителем Заказчику в полном объеме. Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация художественное произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется сдать Заказчику готовое художественное произведение в срок , а Заказчик принять его и оплатить.
2.2. Если художественное произведение создается у Заказчика, последний предоставляет Исполнителю: помещение, соответствующее следующим требованиям: .
2.3. Исполнитель согласовывает с Заказчиком эскиз, если на его создание не был заключен отдельный договор.
2.4. Материалы для создания художественного произведения предоставляет Заказчик к месту работы в срок , если иной порядок не установлен соглашением сторон. Эскизы, модели, картоны выполняют из материала Исполнителя. При просрочке предоставления материалов Заказчиком срок создания художественного произведения соответственно изменяется.
2.5. Заказчик вправе ознакомиться у Исполнителя с ходом работ на любом этапе создания художественного произведения.
2.6. Если во время исполнения художественного произведения возникнет необходимость внести какие-либо изменения в задание (п.1.2 договора) или другие изменения в условия договора, то такие изменения оформляются письменным соглашением сторон.
2.7. Если художественное произведение создавалось у Исполнителя, последний организует отправку его в срок. Тара, упаковка должны обеспечивать сохранность художественного произведения при перевозке и хранении.
2.7. Установка, монтаж художественного произведения осуществляются Исполнителем на условиях, предусмотренных п.2.2 настоящего договора, а подготовительные работы – Заказчиком, если иное не установлено соглашением сторон. Срок установки .
2.8. В случае, когда Исполнителем по настоящему договору является физическое лицо, Исполнитель обязан уведомить Заказчика о готовности художественного произведения к приемке. После этого Заказчик не позднее дней с момента извещения Исполнителем о готовности произведения утверждает и сообщает Исполнителю состав комиссии по приемке художественного произведения для дачи заключения о соответствии художественного произведения заданию и качестве этого произведения и дату ее заседания.
2.9. В случае, когда Исполнителем по настоящему договору является юридическое лицо, решение о соответствии художественного произведения заданию и его качестве принимает художественный совет Исполнителя. Исполнитель вызывает представителя Заказчика для участия в заседании художественного совета и составления акта, о чем письменно уведомляет Заказчика не позднее дней до начала заседания.
2.10. После принятия решения, соответственно, комиссией и художественным советом стороны составляют акт сдачи-приемки (Положение №1).
2.11. При неявке представителя Заказчика на совет или несформировании комиссии Заказчиком в назначенный срок Исполнитель вправе по истечении двух дней составить односторонний акт, один экземпляр которого, а в случаях, предусмотренных в п.2.9 договора, и выписка из протокола заседания художественного совета высылаются Заказчику.
2.12. Заказчик в течение дней со дня получения акта сдачи-приемки художественного произведения направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.
2.13. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения.
2.14. Если Исполнитель не устранил выявленные недостатки в согласованный срок, Заказчик вправе отказаться от договора и потребовать возмещения убытков.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет рублей и определяется на основании сметно-финансового расчета, составленного Исполнителем и согласованного с Заказчиком.
3.2. Оплата производится .
3.3. Заказчик обязуется оплатить в установленном порядке работы по договору не позднее дней с момента подписания акта сдачи-приемки этих работ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Типовой договор
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "МЕТИНВЕСТ-СЕРВИС", в лице Генерального директора Гагуа Давида Мерабовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Продавец, с одной стороны и _______________________________________, в лице Генерального директора ____________________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя металлопродукцию, а покупатель – принять и оплатить металлопродукцию (далее именуемую Товар).
1.2. Конкретное наименование, ассортимент, количество, сроки и условия поставки, цена за тонну и общая сумма за Товар указывается в прилагаемых к настоящему договору Спецификациях и (или) Счетах, которые являются неотъемлемой частью договора.
1.3. При поставке Товара на условиях предоплаты все существенные условия Договора могут быть указаны в счете-оферте Продавца. В этом случае факт оплаты Покупателем счета будет свидетельствовать о согласовании Сторонами всех условий договора без подписания Спецификации.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
3. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ
3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТу или ТУ и подтверждаться сертификатом качества товара.
3.2. В соответствии с настоящим Договором Товар принимается Покупателем:
- по качеству: в соответствии с сертификатом качества завода-изготовителя;
- по количеству: согласно товаросопроводительными документами Продавца.
В условиях самовывоза (выборки продукции) приемка Товара по количеству, а в случае поставки Товара в упаковке по тарным местам, осуществляется на складе Продавца непосредственно в момент приемки. После приемки Товара претензии по количеству не принимаются.
3.3. В условиях самовывоза (выборки Товара) приемка Товара по качеству производится путем визуального осмотра. После приемки Товара претензии по явным видимым дефектам Товара не принимаются.
3.4. Приемка Товара Покупателем (Грузополучателем) осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утв. постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966г. N П-7) (с изменениями, внесенными постановлениями Госарбитража СССР от 29 декабря 1973 г. N 81и от 14 ноября 1974 г. N 98) (с изменениями от 23 июля 1975 г.) и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товара народного потребления по количеству (утверждена постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. N П-6) (с изменениями от 29 декабря 1973 г., 14 ноября 1974 г., 23 июля 1975 г.). При обнаружении недостачи или несоответствия качества Товара условиям настоящего Договора вызов представителя Продавца обязателен.
3.5. Претензии относительно количества, качества или ассортимента поставленного Товара Покупатель обязан предъявить Продавцу по скрытым недостаткам - в течение 30 дней (тридцати) календарных дней со дня получения Товара, но не позднее – 3 (трех) месяцев с даты поставки Товара. Указанные сроки являются пресекательными, по окончании которых претензии к рассмотрению не принимаются.
3.6. претензии Покупателя по количеству и качеству продукции рассматриваются Продавцом в течение – 30 (тридцати) календарных дней со дня получения и Покупателю дается письменный ответ.
3.7. гарантийные обязательства Продавца определяются технической документацией на продукцию. В случае отсутствия в технической документации гарантийных сроков на продукцию (сроков годности, сроков эксплуатации и т.д.) Продавец не берет на себя дополнительные гарантийные обязательства. Правила ч.2 ст.477 ГК РФ на продукцию не распространяется.
4. РАСЧЕТ СТОРОН
4.1. Оплата каждой партии товара производится в рублях. Покупатель оплачивает 100% от стоимости каждой партии товара на основании выставленного Продавцом счета. Если Покупатель не произвел оплату продукции в срок, предусмотренный настоящим договором либо установленный в соответствующей спецификации, то обязанность Покупателя по оплате продукции возникает со следующего календарного дня от даты выставления счета на продукцию.
4.2. Продавец обязуется выставить счет на оплату 100% от стоимости партии товара в течение 2 (двух) дней с момента подписания сторонами Приложения к настоящему Договору, определяющего количество и ассортимент товара в этой партии. Счет действителен в течение одного банковского дня, если иное не указано в спецификации.
4.3. Оплата Товара производится Покупателем платежным поручением путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца либо внесением денежных средств в кассу Продавца и считается произведенной с момента зачисления денежных средств в оплату этой партии от Покупателя на расчетный счет, указанный Продавцом.
4.5. При оплате Счетов ссылка на номер настоящего Договора обязательна. В назначении платежа должно быть указано: Оплата за Товар по счету №_____ в рамках договора.
4.6. В том случае, если от Покупателя поступают денежные средства в оплату без указания конкретной партии товара, за которую осуществлен платеж, то суммы по данному платежу засчитываются Продавцом в счет погашения имеющейся задолженности Покупателя перед Продавцом вне зависимости от назначения платежа в порядке календарной очередности.
4.7. По требованию любой из сторон проводится сверка взаиморасчетов с подписанием акта сверки.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2021г. Если ни одна из Сторон за 15 (пятнадцать) дней до истечения срока действия, Договора не заявит другой Стороне намерения о прекращении его действия, Договор считается автоматически пролонгированным на срок до окончания каждого последующего календарного года на тех же условиях, до тех пор, пока Продавец или Покупатель письменно не уведомит другую сторону о прекращении срока действия договора. Пролонгация Договора может осуществляться неограниченное количество раз.
6.2. При поставке Товара допускается отклонение ± 10% от количества Товара, согласованного со сторонами.
6.3. Окончательные расчеты за фактически поставленное количество Товара производиться в срок, указанный в п.4.1. и 4.2. настоящего договора. Если продукция была оплачена предварительно, то окончательные расчеты за фактически поставленное количество Товара производиться не позднее 10 (десять) календарных дней с момента поставки.
6.4. С момента подписания настоящего договора, лицо подписавшее договор дает согласие на обработку данных о Покупателе, в том числе персональных данных участников покупателя. Исполнительного органа Покупателя, а также лица, подписавшего договор. Данное согласие дается на все виды информационных и торговых баз Продавца. Персональные данные не подлежат публикации в открытых источниках и средствах массовой информации.
6.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении условий настоящего Договора, касающегося его участников, цены и количества товара, а также общей суммы Договора и соглашений к нему. Защита конфиденциальной информации, которая получена или может быть получена при заключении и исполнении настоящего Договора, предоставляет собой принятие сторонами мер, предусмотренных законодательством, внутренними актами Сторон и настоящим Договором, направленных на предотвращение и пресечение не правомерного доступа, модифицирования, копирования, предоставления, распространения такой информации.
6.6. Стороны договорились, что переданные факсимильной связью спецификации и дополнительные соглашения к настоящему договору признаются юридически значимыми вплоть до обмена оригиналами таких документов. Срок предоставления оригинала документов устанавливается сторонами в – 15 (пятнадцать) календарных дней.
6.7. Покупатель не вправе передавать свои права и обязанности настоящему Договору третьи лицам, за исключением своих правопреемников, без письменного согласия Продавца.
6.8. Все споры и разногласия сторон в рамках и в связи с исполнением обязательств по настоящему договору разрешаются с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка. В случае невозможности разрешить спор путем переговоров обязательным до обращения в суд является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора). Претензия направляется по юридическому и почтовому/фактическому адресу (если такой имеется) стороны по настоящему договору.
Срок рассмотрения претензии и направления ответа 7 (семь) календарных дней, с даты получения претензии. Если претензия оставлена без рассмотрения, а также в случае отказа в её удовлетворении (полного или частичного), сторона, направившая претензию, в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения претензии другой стороной вправе передать спор на рассмотрение в арбитражный суд города Москва.
6.9. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, а также споры сторон, возникающие в ходе его исполнения, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Арбитражные споры подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
6.10. Договор состоит из – 4 (четырех) страниц и составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Образец договора подряда с использованием материалов Заказчика, Заказчик не имеет права отказаться от принятия работ. заключаемого между юридическими лицами
Договор подряда – это выполнение определенной работы за вознаграждение. Одна сторона – Подрядчик обязуется выполнить работы и сдать их второй стороне – Заказчику. Заказчик обязан принять и оплатить эти работы. Различаются отдельные виды подряда: бытовой, строительный, проектный и другие. Договор подряда может быть направлен на переработку вещи или изготовление новой. В этом случае право собственности на результат работ будет передаваться Заказчику. Работы выполняются из материалов Подрядчика его силами и средствами. Подрядчик вправе привлекать к работе других лиц – Субподрядчиков, если это прямо не запрещено Заказчиком.
Цена работы в договоре подряда может указываться двумя способами – в твердой сумме либо приблизительной - путем составления смет на отдельные виды работ. Если цена указана в твердой сумме, Подрядчик не вправе требовать ее увеличения. Оплата работ осуществляется после их передачи Заказчику, если в договоре не предусмотрена поэтапная оплата работ по отдельным сметам. Заказчик в любое время может отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику за все, уже сделанные, этапы работы.
Показать ещеДОГОВОР ПОДРЯДА
с использованием материалов Заказчика, Заказчик не имеет права отказаться от принятия работ в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работу по изготовлению следующей продукции: .
1.2. Объем, вид и срок исполнения работ по изготовлению продукции устанавливается сторонами В Задании Заказчика.
1.3. Для изготовления продукции, указанной в п.1.1. настоящего Договора Подрядчик использует сырье и материалы, представляемые Заказчиком.
1.4. Сырье и материалы передаются от Заказчика к Подрядчику на основании товарно-транспортных накладных, подписанных уполномоченными представителями обеих сторон.
1.5. Подрядчик обязан провести осмотр сырья и материалов, представляемых для выполнения работ до момента подписания накладной. В случае обнаружения недостатков сырья и(или) материалов составляется акт обнаружения недостатков, который подписывается уполномоченными представителями обеих сторон. Заказчик обязуется заменить некачественное сырье и(или) материал в течение дней с момента подписания указанного акта.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ устанавливается в Смете, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Заказчик оплачивает работу Подрядчика в течение дней после подписания сторонами акта приемки-передачи выполненных работ.
3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. Заказчик имеет право присутствовать при выполнении работ по изготовлению продукции, следить за соответствием качества изготавливаемой продукции требованиям , а также контролировать выполнение работ.
3.2. Заказчик не имеет права отказаться от исполнения договора и приемки выполненных Подрядчиком работ.
3.3. Приемка выполненных работ осуществляется путем подписания акта сдачи-приемки работ и передачи сопроводительных документов на изготавливаемую продукцию Заказчику.
3.5. В случае прекращения работы по инициативе Заказчика последний в письменной форме уведомляет Подрядчика о причине и сроке прекращения действия Договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Подрядчик несет ответственность за соответствие изготавливаемой продукции требованиям . В случае изготовления продукции, не соответствующей указанным требованиям, Подрядчик обязуется заменить некачественную продукцию. Требования Заказчика по качеству продукции принимаются в течение действия гарантийного срока на изготовленную продукцию. Порядок и срок замены некачественной продукции устанавливается сторонами в дополнительном соглашении.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. За нарушение сроков оплаты Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере % за каждый день просрочки.
4.3. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
4.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора разрешаются сторонами путем переговоров.
5.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит передаче в суд в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.3. Положения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются положениями действующего законодательства РФ.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Право собственности, а также права на использование результатов работы по настоящему договору в любой форме принадлежат Заказчику.
6.2. Условия настоящего Договора имеют одинаковую юридическую силу для Сторон и могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Типовой договор
_____________________________________________________, именуемый (ая ) в дальнейшем ( «Заказчик ») с одной стороны и ИП Берестов Юрий Александрович (далее именуемый «Подрядчик ») с другой стороны заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить работы по:
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Подрядчик обязуется:
- Выполнить работы в срок с _____________ по ______________ 20___ г. Используя свои материалы и на своем оборудовании.
2.2. Заказчик обязуется:
- В течении 3 (трех ) календарных дней после уведомления Подрядчиком об окончании работ принять их и оплатить, соблюдать условия эксплуатации, отраженные в пункте 5 настоящего договора.
2.4. Заказчик имеет право отказаться от предложенных Подрядчиком дополнительных работ и изменения перечня материалов, приведенных в приложении №1 к настоящему договору, и требовать от Подрядчика соблюдения его условий в прежнем объеме и в установленные сроки, но без выполнения Подрядчиком, обнаруженных в процессе дополнительных работ, не оплаченных Заказчиком.
3.Порядок расчетов между Сторонами.
3.1. Стоимость материалов и работ указывается в приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. Данная стоимость является фиксированной на весь срок действия договора за исключением случаев предусмотренных в пункте 2.3. и с согласия Заказчика.
3.2. Изменение стоимости работ может быть инициировано Сторонами только в случае обоюдного согласия или наступления форс-мажорных обстоятельств.
3.3. Оплата материалов по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика, или наличными согласно приложению №1, в момент подписания настоящего договора.
3.4. Полный расчет по настоящему договору осуществляется в момент сдачи объекта Заказчику или его представителю.
4.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное невыполнение любого из своих договорных обязательств, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, признанных таковыми в соответствии с законодательством РФ, препятствующие выполнению настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по договору отодвигается на время действия этих обстоятельств и их последствий.
5. Ответственность Сторон.
В случае невыполнения сроков договора Сторона, не выполнившая свои обязательства по п 2.1 или п 2.2. настоящего договора несет материальную ответственность в размере 0,1% от общей суммы договора за каждый день просрочки..
6. Гарантийные обязательства.
6.1. Столярные изделия из массива изготовлены согласно ГОСТ 20850-2014. Подрядчик гарантирует соответствие качества используемых материалов и выполненных работ требованиям строительных норм и правил, и обязуется, в течении 24 (двадцати четырех ) месяцев после окончания работ в случае обнаружения дефектов бесплатно устранить их, при условии соблюдения Заказчиком следующих условий эксплуатации:
Образец договора оказания услуг по выполнении монтажных работ, заключаемого между юридическими лицами
1.1. Поставщик, являющийся продавцом оборудования по контракту на поставку, принимает на себя обязательство осуществить силами своих специалистов монтажные работы, наладку, испытание и пуск в эксплуатацию оборудования, поставляемого по контракту, именуемого в дальнейшем Оборудование, а также обеспечить гарантированную производительность и другие показатели в соответствии с техническими условиями контракта, произведя за время монтажа обучение персонала Заказчика, являющегося покупателем оборудования по контракту на поставку, методам наладки и эксплуатации оборудования, включая передачу опыта и специфических навыков работы.
СТАТЬЯ 2
- эксперта-консультанта ;
- главного инженера ;
- старшего инженера ;
- инженера ;
- техника (мастера, монтера) ;
- квалифицированного рабочего ;
2.2. Поставщик обязуется по просьбе Заказчика командировать в РФ в его распоряжение других необходимых специалистов.
2.3. При необходимости срочного командирования срок выезда специалистов поставщика не будет превышать дней с даты получения запроса.
2.4. Ориентировочные сроки начала и проведения монтажных работ: « » 2020 г. Точную дату начала монтажа Заказчик сообщит Поставщику дополнительно. Поставщик обязуется командировать специалистов к указанному сроку и уведомить Заказчика о дате прибытия специалистов в РФ, указав номер рейса (поезда), как можно раньше, но не позднее, чем за дней до начала отъезда.
2.5. В случае, если указанные в п.2.4 сроки проведения монтажных работ окажутся недостаточными, Заказчик имеет право, на условиях настоящего договора до окончательного завершения монтажных работ, продлить период пребывания специалистов Поставщика. Если будет установлено, что монтажные работы не были проведены в указанные выше сроки по причинам, зависящим от Поставщика, все расходы, связанные с дальнейшим пребыванием специалистов в стране Заказчика, Поставщик принимает на себя.
СТАТЬЯ 3
- эксперту-консультанту рублей в месяц;
- главному инженеру рублей в месяц;
- старшему инженеру рублей в месяц;
- инженеру рублей в месяц;
- технику (мастеру, монтеру) рублей в месяц;
- квалифицированному рабочему рублей в месяц;
В ставки за монтажные работы включаются возмещения за работу специалистов Поставщика, оплата за отпуск, суточные и другие расходы, связанные с командированием, за исключением расходов по проезду и оплате жилых помещений.
- счета Поставщика в 4-х экземплярах;
- ведомости монтажных работ, подтвержденной Заказчиком или его уполномоченным.
СТАТЬЯ 4
4.1. Рабочее время специалистов Поставщика на месте монтажных работ устанавливается согласно правилам, действующим в стране Заказчика.
СТАТЬЯ 5
5.1. Представители Заказчика и Поставщика совместно составляют план и график проведения монтажных и пусконаладочных работ.
5.2. Работы по монтажу производятся под руководством руководителя группы специалистов Поставщика (специалиста поставщика, если он один), который дает технические указания и консультации, относящиеся к монтажу. Поставщик обеспечивает своих специалистов необходимыми инструментами и приборами.
5.3. В процессе выполнения монтажных работ все основные части оборудования должны быть тщательно проверены. Результаты осмотра должны быть изложены в протоколе, подписанном представителями Поставщика и Заказчика на месте монтажа. При наличии дефектов в протоколе должно быть указано их точное описание, причины возникновения, меры по устранению, а также установлена ответственность сторон за эти дефекты.
5.4. Все записи в монтажном журнале ведутся на русском языке и должны быть подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. Все записи технического характера должны быть подписаны соответствующими специалистами обеих сторон.
5.5. По окончании монтажа и пусконаладочных работ представителями Поставщика и Заказчика составляется и подписывается протокол о готовности оборудования к окончательным испытаниям и пуску в эксплуатацию. В протоколе указывается оценка качества произведенного монтажа оборудования в целом, а если необходимо, то и отдельных машин и агрегатов.
5.6. Окончательные испытания оборудования производятся по программе, согласованной представителями Заказчика и Поставщика в соответствии с техническими требованиями договора.
5.7. Монтажные работы считаются законченными после проведения всех видов монтажных, пусконаладочных работ, испытаний оборудования с достижением им гарантированных по контракту показателей, о чем составляется «Протокол проведения окончательных испытаний и пуска оборудования в эксплуатацию».
5.8. Заказчик обязуется точно выполнять все технические указания специалистов Поставщика, относящиеся к монтажу оборудования, а Поставщик гарантирует правильность даваемых его специалистами технических указаний в процессе выполнения монтажных работ.
СТАТЬЯ 6
6.1. Поставщик страхует своих специалистов за свой счет в соответствии с законодательством своей страны на случай болезни или несчастных случаев во время пребывания их в РФ. Заказчик может по просьбе Поставщика и за его счет застраховать специалистов в в соответствии с правилами страхования от несчастных случаев .
6.2. При болезни или несчастных случаях во время пребывания специалистов Поставщика в РФ Заказчик обеспечивает больному или пострадавшему специалисту бесплатную медицинскую помощь в системе государственного здравоохранения и медикаменты по нормам и правилам страны Заказчика и производит платежи в течение в размере и порядке, предусмотренном в ст.3 настоящего договора. При этом Поставщик примет все меры к тому, чтобы по причине болезни его специалиста не было задержки в осуществлении монтажных работ на участке заболевшего специалиста.
6.4. В случае отзыва специалиста Поставщика по независящим от Заказчика причинам до истечения согласованного между сторонами срока расходы по откомандированию и замене специалистов несет Поставщик.
СТАТЬЯ 7
7.1. Поставщик несет ответственность:
7.1.1. За невыполнение своих обязательств, обеспечивающих: своевременных монтаж, пусконаладочные работы и проведение испытаний смонтированного оборудования в соответствии с согласованным графиком и программой монтажа и пуска оборудования в эксплуатацию.
СТАТЬЯ 8
8.1. Срок гарантии на выполненные монтажные работы – месяцев с даты их окончания в соответствии с п.5.7 ст.5 настоящего договора.
СТАТЬЯ 9
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, действует законодательство .
Договор подряда с физическим лицом
Образец документа при заключении его с подрядчиком — физическим лицом.
Договор подряда с физическим лицом оформляется предприятием при необходимости в привлечении специалистов для выполнения работ или оказания услуг
Выделим ключевые правила, которые нужно соблюдать при составлении такого вида соглашений:
- необходимо точно зафиксировать предмет договора подряда — совершение определенных действий или выполнение определенных работ (общий характер таких сведений или размытые формулировки могут привести к признанию соглашения трудовым договором);
- при оформлении документа определяется конкретный результат работы или оказания услуг, который гражданин должен представить в оговоренный срок;
- стороны заранее согласуют порядок приемки работ и услуг, а также размер денежного вознаграждения физическому лицу;
- договор составляется в письменной форме и вступает в силу непосредственно после подписания.
Физическое лицо, подписавшее договор подряда, не включается в штат сотрудников, поэтому у предприятия отсутствует обязанность уплачивать страховые взносы. Порядок налогообложения будет зависеть от условий соглашения. Как правило, НДФЛ с суммы денежного вознаграждения перечисляет предприятие. Типичной ошибкой при составлении договора будет указание неопределенного перечня работ и услуг, а также иных условий, подпадающих под действие Трудового кодекса РФ. В этом случае любая проверка со стороны ИФНС, прокуратуры или трудовой инспекции может закончиться существенными штрафными санкциями. Кроме того, гражданин сможет добиться через суд признания его работником по трудовому договору.
Содержание договора
Состав обязательных и дополнительных пунктов договора подряда должны согласовать обе стороны. В зависимости от договоренностей предприятия и физического лица в тексте договора нужно указать следующие пункты:
- дата, место заключения и номер договора;
- подробные реквизиты сторон (для физического лица указываются паспортные данные, ИНН);
- предмет договора — конкретный перечень услуг и видов работ, которые поручаются физическому лицу;
- стоимость работ и порядок расчетов — выплата вознаграждения может осуществляться поэтапно либо после подписания акта сдачи работ или услуг;
- требования к качеству услуг и работ, критерии определения надлежащего качества при приемке;
- порядок сдачи результата работ и услуг заказчику, а также правила урегулирования споров и претензий;
- срок действия договора подряда — в нем могут предусматриваться сроки отдельных этапов оказания услуг или выполнения работ;
- ответственность сторон за нарушение условий договора — неустойка или штраф за нарушение требований к качеству работ и услуг, пени за нарушение сроков оплаты и т. д.
На предприятии договор проводится по документам бухгалтерского и налогового учета как обычная гражданская сделка. В процессе оказания услуг или выполнения работ будут составляться акты приемки. Типовой бланк целесообразно согласовать заранее, чтобы избежать ненужных споров в ходе приемки.
Срок действия
Особое внимание нужно уделить определению срока действия договора подряда. Если данный пункт будет отсутствовать в тексте документа, существует риск признания его трудовым договором, заключенным на неопределенный срок. В этом случае не только возникают основания для привлечения к ответственности, но и существенно усложняется процедура прекращения. Уволить гражданина по нормам ГК РФ крайне сложно, если он не совершит виновных действий.
Целесообразно не только указать общий срок действия договора, но и зафиксировать периоды выполнения отдельных заданий заказчика. Такие положения могут сопровождаться регулярным составлением промежуточных актов сдачи работ и услуг, а также поэтапной выплатой денежного вознаграждения.
Читайте также: